Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto






descargar 166.63 Kb.
títuloPliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto
página8/8
fecha de publicación28.07.2015
tamaño166.63 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Economía > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8

CAPÍTULO TERCERO.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO




Sección primera.- Resolución anticipada del contrato


RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.


Podrán constituir causas de resolución del contrato

  1. La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria.

  2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

  3. El mutuo acuerdo entre la Sociedad CITMUSA y el Contratista, siempre que no concurra otra causa de resolución imputable al Contratista.

  4. La falta de reajuste por el Contratista de la garantía definitiva y/o complementaria y la no formalización en plazo, por causa imputable al mismo, del Acta de Comprobación del Replanteo, en su caso.

  5. La demora por el Contratista en el cumplimiento de los plazos parciales y total del contrato, por causa imputable al mismo, sin necesidad de intimación y salvo los casos en que el órgano de contratación acuerde una ampliación del plazo.

  6. El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho (8) meses acordada por la Sociedad CITMUSA.

  7. El abandono por parte del Contratista de la prestación objeto del Contrato, entendiéndose producido tal, cuando las obras no se desarrollen con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando concurra este supuesto, la Sociedad CITMUSA antes de iniciar el procedimiento de resolución, requerirá al Contratista para que regularice la situación en el plazo de quince (15) días a contar desde el requerimiento.

  8. El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el Director del Contrato para el correcto desarrollo del mismo.

  9. La no subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

  10. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

  11. Incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

  12. Cualquiera otra establecida como causa de resolución en el presente Pliego de Condiciones, en el proyecto, en el contrato o en la normativa de aplicación al mismo.

  13. La demora en el pago por parte de la Sociedad CITMUSA por plazo superior a ocho meses.

La resolución del contrato se adoptará por el órgano de contratación, previo trámite de audiencia al contratista por plazo mínimo de 10 días naturales.

Sección Segunda.- De la terminación de la obra



EXTINCIÓN POR CUMPLIMIENTO.


El contrato se extinguirá de forma normal con la terminación de la ejecución total de la obra contratada, de conformidad con el proyecto que haya servido de base para su ejecución y una vez subsanados los defectos observados con ocasión del procedimiento previo a su recepción.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.


El contratista con una antelación de 15 días hábiles, comunicará por escrito a la Sociedad CITMUSA la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se puedan realizar las inspecciones pertinentes, se elaboren y remitan los partes de desperfectos, se determinen los plazos para su subsanación, se proceda a la subsanación y se fije la fecha de la entrega de la obra y el levantamiento del acta de recepción de la misma.

La recepción habrá de efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de terminación de la obra, computándose este plazo a partir de la fecha en la que el contratista comunique a la Sociedad CITMUSA la efectividad de la mencionada terminación, que deberá ser comprobada por la Dirección Facultativa a fin de que pueda ser verificada y formalizada su recepción señalada en la cláusula siguiente, sin perjuicio de la subsanación de defectos.

Terminadas las obras y subsanados los defectos observados se procederá a su recepción por parte de la Sociedad CITMUSA, con asistencia del responsable del contrato, el contratista y la dirección facultativa, lo que se formalizará en un acta suscrita por éstos, comenzando entonces el plazo de garantía

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Sección Tercera.- Del plazo de garantía y liquidación del contrato



PLAZO DE GARANTÍA.


El plazo de garantía será de 24 MESES y comenzará a contar desde la fecha de la recepción de la obra. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista, todo ello de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la Sociedad CITMUSA, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.

DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN.


Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

CAPÍTULO CUARTO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y PRERROGATIVAS DE LA SOCIEDAD CITMUSA.




JURISDICCIÓN.


El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes, tanto respecto a la preparación y adjudicación del contrato como para resolver las cuestiones relativas a los efectos y extinción del contrato.




INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS.


El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista la Sociedad CITMUSA.

ANEXO.- MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR Y DE HALLARSE AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.


D./Dña.................................………………………………………………………..,con DNI/NIE ……………………… en nombre propio o en representación de la empresa ……………………………………..……………………………………………………………………...….., con CIF nº ….………………, en calidad de …………………...…………………………………….

DECLARA ANTE EL ORGANO DE CONTRATACIÓN:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en la misma.

II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Sociedad Centro Integrado de Transportes de Murcia SA (CITMUSA), y si las tiene, están garantizadas.

En …………………………, a …….. de ……………………….. de ……...

Fdo.: …………………………………..

ANEXO MODELO DE AVAL


La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de las obras “VIAL DE CONEXIÓN DEL POLÍGONO ZG-SS4-1 CON LA GLORIETA INFERIOR DE LA AUTOVÍA MU-30 PK 6.00 EN SANGONERA LA SECA”, ante la Sociedad Centro Integrado de Transportes de Murcia (CITMUSA), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que el Consejo de Administración de CITMUSA o quien en su nombre sea habilitado para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia

Fecha

Número o código









1   2   3   4   5   6   7   8

similar:

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de cláusulas administrativas particulares para adjudicar,...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de clausulas economico-administrativas para contratar, por...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de clausulas administrativas que, como ley fundamental del...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de cláusulas administrativas particulares para la contratacióN,...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de cláusulas administrativas particulares para la contratacióN,...

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del contrato para la ejecución de las obras “vial de conexión del polígono zg-ss4-1 con la glorieta inferior de la autovía mu-30 pk 00 en sangonera la seca” a adjudicar por procedimiento abierto iconPliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicacion...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com